****县*南乡规迪村集体****
施工合同
项目编号：********-**-******-****
发包人（甲方）：中国共产党****县委员会绩建戴线工作部
西
金
承包人（乙方）：****
****年*月日
第*部份合同协议书
发包人（全称）：中国共产党****县委员会统*战线工作部
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县*南乡规迪村集体大蚕房项且工程施工及有关事
项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*：工程名称：****县*南乡规迪村集体大蚕房项且。
*.工程地点：*南乡规迪村。
*.工程立项批准文号：
*资金来源：****年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。
*.工程内容：蚕房土建、安装、场平、硬化、挡土墙、人饮工程等工程（具体详见图纸
及工程量清单）
*.工程承包范围：
主要建设内容为蚕房土建、安装、场平、硬化、挡土墙、人饮工程等工程（具体详见图纸
及工程量清单）
*、合同工期
计划开工日期：*****年_*月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划凌工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量达到国家工程施工验收规范合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）；
其中：
安全文明施工费：
人民币（大写）**任****元*角柴分（￥*****.**元）；
*、项目经理
承包人项目经理：卢婷芬。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*、本合同协议书
*、中标通知书
*、投标函及其附件
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸
*、工程量清单
*、工程报价单或预算书
**、其他合同文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附
件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
*
本合同在中国共产党****县委员会统*战线工作部签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
**、合同份数
本合同·式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
**
甲方：中国共产党****县委员会乙方：****
会统
*
入
战线工作部
统*战线工作部
法定代表人：
法定代表人：
至黄
委托代理人：委托代理人：
印筒
电话：电话：****-*******
开户名称：开户名称：****
开户银行：开户银行；中国工商银行股份有限公司****市向阳支
行
帐号：帐号：*******************
月日
合同订立时间：年月
*
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：*、本施工合同协议书、专用条款、通用条款；*、发包人
提供的经图审合格的施工图纸，设计变更，图纸会审记录，签证单等：*、合同履行过程中双
方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件：*、施工组织设计及相关的技术资
料：*、行业标准、现行施工验收规范。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称详见监理合同：
资质类别和等级：详见监理合同；
联系电话：详见监理合同；
电子信箱：详见监理合同；
通信地址：详见监理合同。
*.*.*.*设计人：
名称：详见设计合同；
资质类别和等级：详见设计合同；
联系电话：详见设计合同
电子信箱：详见设计合同
通信地址：详见设计合同
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工
场地。
*.*.*.*永久占地包括：执行本合同通用条款。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建
设工程安全生产管理条例》《****壮族自治区建筑市场管理条例》及相关的地方行政法规。
*
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：《施工技术操作规范》《建筑工程质量检验评定标准》
《建筑安装工程施工验收规范》以及现行的国家行业标准规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）成交通知书：（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件：（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求：（*）已标价工程量
清单或预算书：（*）图纸；（*）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施
工所需的所有图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（*）总进度计划（*）施工组织设计
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后**个有效工作日内提供；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；
发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起*个有效工作日内给予确认。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：现场负责人或指定代表人。
承包人接收文件的地点：承包人办公室：
承包人指定的接收人为：项目经理。
*
监理人接收文件的地点：项目监理部
监理人指定的接收人为：监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手
续和全部权利，以及取得因施工所需照明、砌砖围墙设施、临时给排水敷设、施工道路硬化、
施工场地硬化以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用及建设费用。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，
但不得影响承包方的正常施工，以施工红线及施工围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、
承包方和监理方现场确定。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、
使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：置名权属于承包人，此外权
利属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、
使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：口是日否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*．发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。
负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量
造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件
的签字确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开
工日期前*天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包
人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这
些资料的判断、推论和决策后果由承包人承担。其中，电源、水源提供至用地红线内、不提供
住宿，承包人安装合格的计量表进行计量，并向总承包方缴纳水电费，否则发包人将从工程款
虫扣除）。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包方协助做好水通、电通、道路通，
但费用由承包人承担（红线外发包人承担），施工用水、用电开户由承包方自行解决，发包方
可协助办理相关手续。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
发包人提供的支付担保格式见合同附件**。
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按国家有关规范要求执行，包括与本工程有关的所
有竣工图纸、联系单、签证单、竣工资料及结算资料等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约定的
资料及数量的费用由发包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后**天。
*
承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。
（*）承包人应履行的其他义务：现场交接。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名卢婷芬
身份证号：******************
*级建造师
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：桂************
安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）*******
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：/
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于**天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：取消成交资
格。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金**元/人·次。
擅自离场超过*天，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人支付违约金**元，由此增
加的费用和延误工期由承包人承担。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金**元，由此增加的费
用和延误工期由承包人承担。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金**元，由
此增加的费用和延误工期由承包人承担。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金
*.**元/人·次。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人同意。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目主要施工管理人员必须与投标
文件承诺*致，否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面回意，向发包人支付违约
金*.**元/人·次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金*.**元／
人·次。
*.*分包
*
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包
主体结构、关键性工作的范围：
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收
交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同金额的*%，在领取通知书前由成
交人*次性交入采购单位指定帐户。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：图纸及工程量清单范围内的内容。
关于监理人的监理权限：按监理合同约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合
同
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名
职务：
监理工程师执业资格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
*
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*
条提供展约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：*
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：假如发生发包人供应的材料设备延误、监理单位的错误指挥等原
因，使工程无法继续往下施工，导致承包人工期延误和经济损失的，双方现场核实后由发包人
承担。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期应顺延
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾*天，按应付款总额
*%支付违约金。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：支付签约合同价**%的违约金
**
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工
期顺延。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人发生的误工及机械闲
置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时承包人有权
暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的。
经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的。
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
承担方式：发包人可以从要求承包人支付违约金、赔偿损失、减少工程款、采取补救措施
等方式中选择适当方式要求承包人承担违约责任。
计算方法：（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，支付工程价款**%违约金。
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，支付工程价款**%违约
金，赔偿发包人因此遭受的损失。
（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人在合理期限
内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本条第（*）
点处理。
（*）承包人违反第*.*款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同
约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，支付工程价款**%违约金。
（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按照经发包
人批准的施工进度计划确定的总工期（不包括发包人另行招标的分包项目工期），每拖延*
天，应付违约金按合同价的*.**%给发包人，工期延误违约金的限额为合同价的*%。
（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按
发包人要求进行修复的，支付工程价款**%违约金，发包人有权请第*方予以修复，费用由承
**
包人承担。
（*）承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的，支付工程价款
**%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。
（*）经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量
不合格的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、
改建后，造成逾期交付的，按本条第（*）点处理。
（*）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，支付工程
价款**%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。
（**）承包人未能按照合同约定履行其他义务的，支付工程价款**%违约金，赔偿发包人
因此遭受的损失。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程按照市场价结算，其它资料无
偿提供
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（*）特殊天气
如下雨、下雪、冰霉、气温低于*下*度的连续降温、*级以上大风等（*）当地政府对建设
工程项目施工有特殊规定的。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害
保险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：卜
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*。
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：*。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向*仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：中国共产党****县委员会统*战线工作部
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*
致就****县*南乡规迪村集体****（工程全称）签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保
修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程和双方约定的其他土建工程。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
具体质量保修内容双方约定如下：
*、质量保修期
本工程质量保修期从实际竣工验收通过之日算起*年。
*、质量保修保质责任
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。承包
人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如
果实际维修费用超出质量保修金的额度，承包人还需赔偿超出部分的维修金额。
*、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包
人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
*、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设
行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出
保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损
害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。
*、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价：*%。
质量保修金不计利息。
**
*、质量保修金的返还
发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满*年后无质量问题，将保修金（不计利息）
余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书
在*天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包
人负责或由发包人从保修金中扣出。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：*
工程
富
发包人：中国光承包人****德
战线工作部
****
法人代表：
法人代表：
委托代理人：委托代理人：
*
签订时间：年月日
**
安全施工合同书
甲方：中国共产党****县委员会统*战线工作部（以下简称甲方）
乙方：****（以下简称乙方）
为加强安全生产管理，杜绝安全生产责任事故的发生，确保人民群众生命和财产安全，甲
乙双方为明确安全生产管理责任，经协商达成以下合同条款，供双方共同遵守。
*、甲方的职责和权利
*、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，
不得压缩合同约定的工期。
*、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机
械设备、施工机具及配件。
*、甲方有权责令乙方对存在安全事故隐患的工段进行排除整改和停止施工。
*、甲方有权责令乙方撤换不称职的爆破员和安全生产管理员。
*、甲方有权对乙方的安全生产管理措施进行监督、指导。
*、甲方有义务对乙方的施工人员进行安全生产教育宣传工作。
*、乙方的职责和权利
*、乙方项目负责人对施工安全生产工作全面负责，对工程施工现场的安全生产负总责。
*、乙方要配备专职安全生产管理人员，负责对工程施工现场进行安全生产监督检查，报
告安全事故隐患，制止违章指挥、违章操作行为。
*、乙方在工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出
详细说明。
**、乙方要建立健全安全生产责任制度，安全生产规章制度和工程施工操作规程，制定安
全施工措施，消除安全事故隐患。
**、乙方对因工程施工可能造成损害的比邻建筑物、构筑物和地下管线、地面杆线等，应
当采取专项防护措施。
**、乙方应在施工现场入口处，出入通道口、爆破物品存放处等危险部位，设置明显的安
全警示标志。
**、乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，
在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
**、乙方应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活
**
区的选址要符合安全性要求。施工人员的膳食、饮水、休息场所等应当卫生安全。
**、乙方要向施工作业人员提供安全防护用具和安全帽，并书面告知危险岗位操作规程和
违章操作的危害。
**、施工作业人员进入施工现场，必须佩戴安全帽，系好施工安
全带、安全绳，施工作业人员有权利对施工现场的作业条件、作业程
度和作业方式存的安全问题提出批评和举报，有权拒绝违章指挥和强
令冒险作业。
**、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必
要的应急措施后撤离危险区域。
**、乙方要为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
**、乙方应当根据工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行
监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
**、乙方施工发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及
时，如实地向县安全生产管理局和甲方报告，发生*切责任、费用由乙方自行承担。
*、本合同附《****县*南乡规良村集体****》施工合同*份。
*、本合同如有未尽事宜，另行协商补充。
*、本合同另甲乙双方签字盖章后生效。
*、本合同*式*份却甲乙双方各执*份。
甲方：中国共产党那披县委员会统口乙方：****
战线工作部了
俊*作
法人代表：法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
签订时间：年月日
**
廉政合同
为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效
使用以及投资效益，建设工程的项目法人中国共产党****县委员会统*战线工作部（以下简称
“甲方”）与****（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
*、甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
（*）严格执行****县*南乡规迪村集体****施工合同书合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件
有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方有违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并
要求告知处理结果的权利。
*、甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方
报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯
工具交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、
婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、
劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方
购买合同规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中介活
动和安排个人施工队*。
*、乙方义务
**
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行购或馈赠礼金、
有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予
以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通建设
主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
*、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲
方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检
查，提出在本合同规定范围的裁定意见。
*、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*、本合同作为****县*南乡规迪村集体****施工合同书合同的附件，与工程施工
合同具有同等的法律效力。
*、本合同*式*份，乙方各执*份。
*
乙方：****
甲方：中国共产党****县委员会统*
战线工作部
法人代表：
法人代表：
屋黄
委托代理人：
委托代理人
印同
年月
签订时间：日
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
百色最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
