****
*******************************..***
竞争性碳商文件
（全流程电子化采购）
项目名称：****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）
项目编号：********-**-******-****
采购人：****自治县教育局
采购代理机构：****
****年月日
****
*
*******************************..
***
****文件
（全流程电子化采购）
项目名称：****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）
项目编号：********-**-******-****
采购人：****自治县教育局
采购代理机构：****
****年*月*日
目录
第*章****公告
第*章供应商须知
第*章采购需求
第*章评审程序、评审方法和评审标准
第*章工程量清单及图纸
第*章响应文件格式
第*章合同文本
第*章****公告
****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）竞争性
磋商公告（远程异地评标）
项目概况
****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）的潜在供应商应在********云
平台获取（下载）****文件，并于****年*月**日*时**分（北京时间）前提交（上
传）响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：********-**-******-****
项目名称：****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）
采购方式：****
预算总金额（元）:*******.**
采购需求：
标项名称：****自治县新州镇民强村完小教学综合楼项目（*）
数量：*项
预算金额（元）：*******.**
简要规格描述或项目基本概况介绍：新建教学楼，建筑面积约****.**平方米，结构形式为
框架结构;建筑层数*层，建筑高度**.*米，屋面防水等级为*级，抗震设防烈度*度，建筑结
构安全等级为*级，设计使用合理年限为**年（具体详见施工图纸及工程量清单等）。
最高限价（如有）：*******.**元
合同履约期限：工期：***日历天。
本项目不接受联合体竞标。
备注：/
*、申请人的资格条件：
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为
中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。
*.本项目的特定资格要求：(*)供应商须具备建筑工程施工总承包*级以上（含*级）资质的
施工企业，具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方
面具备相应的施工能力。(*)供应商拟投入本工程的项目经理必须具备建筑工程专业*级以上（含
*级）建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书（*类），本项目不接受有在建、已中
标未开工或已列为其他项目中标候选人第*名的建造师作为项目经理。
*.单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同项下
的****活动。除单*来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、
监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
*.对在“信用中国”网站(***.***********.***.**)、中国****网(***.****.***.**)
被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、****严重违法失信行为记录名单及其他不符
合《中华人民共和国****法》第***条规定条件的供应商，不得参与****活动。
*、获取****文件
时间：****年*月*日至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**至
**:**（北京时间，法定节假日除外）
地点：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）线上获取。
方式：供应商登录********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）在线申请获
取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价：*元
*、响应文件提交
截止时间：****年*月**日*时**分（北京时间）
地点：********云平台在线提交。
*、开启
*.时间：****年*月**日*时**分（北京时间）
*.地点：通过********云平台实行在线开启。（供应商应派法定代表人或委托代理人准
时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的
时间内对电子询标函进行澄清回复）。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
*.网上查询地址：中国****网（****://***.****.***.**）、****壮族自治区****
网（****://****.****.***.**）。
*.本项目需要落实的****政策
(*)《****促进中小企业发展管理办法》(财库(****)**号)及《关于进*步加大政府采
购支持中小企业力度的通知》（财库〔****〕**号）；
(*)《关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[****]**号)；
(*)《*部门联合发布关于促进残疾人就业****政策的通知》(财库(****)***号)。
*.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
*.供应商竞标注意事项
（*）本项目为全流程电子化采购项目，通过********云平台
（*****://***.***.****.****.***.**/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“********云
平台客户端”（请自行前往********云平台进行下载），并按照本项目****文件和广
西****云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至********
云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“****”的文件），供应商在********云平台提
交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录********云平台，
依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-****项目电子交易管理操作指南-供应
商”查看电子竞标具体操作流程。
（*）未进行网上注册并办理数字证书（**认证）的供应商将无法参与本项目****活动，供
应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的**数字证书办理及响应文件的提交
（供应商可登录“********网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录********云
平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看**数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇
到问题或者需要技术支持，请致电********云平台客服热线：*****）。
（*）**证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书
（**认证）登录********云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，
否则后果自负。
注：*）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文
进行加密和使用电子签章，妥善保管**数字证书并使用有效的**数字证书参与整个采购活动。*）
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时
间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，
补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响
应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，********云平台将予以拒收。
（*）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录********云
平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
*.监督部门：****自治县****服务中心联系电话：****-*******
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称：****自治县教育局
地址：****自治县新州镇民族路***号
项目联系人：****
项目联系方式：****-*******
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：****市右江区前程路创展中心*幢**层
项目联系人：****
项目联系方式：****-*******/***********
第*章供应商须知
供应商须知前附表
| 条款号 |
内容 |
| * |
*.供应商的资格条件：详见****公告*.供应商出现下列情形之*的，不得参加****活动：*.*单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同项下的****活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。*.*对在“信用中国”网站（***.***********.***.**）、中国****网（****://***.****.***.**）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、****严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国****法》第***条规定条件的供应商，不得参与****活动。 |
| *.* |
是否接受联合体竞标:详见****公告 |
| *.* |
不允许分包 |
| **.*.* |
资格证明文件*.供应商基本情况表【附：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）、企业资质证书、安全生产许可证】（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.供应商依法缴纳税收的相关材料（****年*月至****年*月内任意*个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[****年*月至****年*月内任意*个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商财务状况报告（****年度财务报表扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过*年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.项目经理简历表【附：拟投入本项目的项目经理有效的身份证复印件、建造师注册证书、有效的安全生产考核合格证书（*类）证明文件、无在建项目承诺书（格式自拟）】（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.中小企业声明函；【提供中小企业声明函（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业，参加本项目的供应商必须为中/小/微企业）或监狱企业证明或残疾人福利声明函，必须提供，否则按无效投标处理】*.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）**.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| **.*.* |
报价文件*.竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| **.*.* |
商务技术文件*.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）*.磋商保证金提交凭证；（如要求提交磋商保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）*.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.拟分包项目情况表（格式后附）；（如有）*.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| **.* |
竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同的所有责任、义务和*般风险。 |
| **.* |
本工程增值税计税方法：*般计税法； |
| **.* |
竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起**日。 |
| **.* |
本项目不收取磋商保证金。 |
| ** |
本项目不接受电子备份响应文件 |
| **.* |
响应文件提交截止时间：详见****公告。响应文件提交地点：详见****公告。 |
| **.* |
磋商小组的人数：*人。 |
| ** |
首次响应文件开启时间详见“****公告”首次响应文件解密时间：**分钟 |
| **.* |
商务要求评审中允许负偏离的条款数为*项。技术要求评审中允许负偏离的条款数为*项。 |
| **.* |
本项目不收取履约保证金。 |
| **.* |
签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 |
完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部
分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
（**）承包人有违约的情形，还应承担因仲裁、诉讼而产生的诉讼费、鉴定费、保全费、法
律服务费及其他必要的费用。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，
并要求承包人赔偿因此遭受的损失。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度
计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给
其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
(*)未经监理人批准，承包人私自将已按竞标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时
工程或材料撤离工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上
进度，造成工期严重延误的；
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承
包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(*)合同签订且具备法定开工条件后之日起**日内，承包人无法按合同规定及竞标文件的承
诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程按照市场价结算，其它资料由承
包人无偿提供给发包人。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（*）*级及以上的
地震；（*）日降雨量大于**㎜的雨日；（*）*级及以上的大风；（*）**年*遇及以上的洪水；
（*）日气温超过**度高温或低于*度的严寒天气；（*）持续**天高温天气；（*）造成工程损
坏的冰雹和大雪灾害；（*）自然原因发生的火灾；（*）其它不可抗力原因。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及
总价措施项目费）为计算基数乘以*.*%计入暂估价（招标控制价未列计该项安全生产责任保险费
暂估价的，投标报价不须报出），工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产
责任保险费计入工程造价。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保
险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款**.*执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，/，。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：，/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均
有约束力。
（*）向项目所在地人民法院起诉。
附件*：
工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致
就，（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房
间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按相关国家标准、行业标准执行。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：按相关国家标准、行业标准执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日
起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地
建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的
设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
按相关国家标准、行业标准执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效
期限至保修期满。
发包人（公章）：，承包人（公章）：
地址：，地址：
法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：，委托代理人（签字）：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
| 发包人（公章）： |
承包人（公章）： |
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人（签字）： |
法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
附件*：
履约保函示范文本
（独立保函）
编号：
申请人：
地址：
受益人：
地址：
开立人：
地址：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年
月日就，工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商*致共同签
订《》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了
解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人
的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可
撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担
的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后日止，最迟
不超过年月日。
*、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前
述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的
情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代
理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让
本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响
本保函的独立有效。
*、贵方应在本保函到期后的*日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方
是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效
期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和
国。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：
承包人：
地址：
担保权人/发包人：
地址：
保证人：
地址：
（发包人名称）：
鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年
月日就，工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商*致共同签
订《》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就
承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本
保证担保”）。
*、保证担保的范围及保证担保金额
*.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约
责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、保证担保的方式及保证期间
*.保证担保方式：连带责任保证。
*.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过
年月日。
*、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之*承担保证担保责任：
*.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
*.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
*.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此
造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、代偿的安排
*.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主
合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，
并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
*.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同
时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
*.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后
按照本保函的承诺承担保证责任。
*、保证担保责任的解除
*.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我
方解除保证责任。
*.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额
达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。
*.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担
保项下的保证担保责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起*
日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退
回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
*、免责条款
*.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责
任。
*.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我
方亦免除其相应的保证担保责任。
*.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责
任。
*、其他
*.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让
本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
*.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共
和国。
*.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
保证人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
时间：年月日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
百色最新招标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
